【热门】销售合同范文汇总七篇

2023-03-15 09:34:20

【热门】销售合同范文汇总七篇

　　随着人们法律意识的加强，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的销售合同7篇，希望对大家有所帮助。

篇一：销售合同篇1

　　购方：中国十九冶东河搬迁房一区三期项目经理部

　　供方：王道斌(王氏建材经营部)

　　购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：德阳经济技术开发区东河搬迁房一区三期工程

　　2、工程地址：德阳市东河镇

　　二、产品明细：

　　2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。

　　三、质量标准：按照国标GB/T4100-20xx执行。供方所供的产品必须与供方提供的样品基本一致。

　　四、供货期限：

　　双方合同签定生效后，供方在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前 5 天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。

　　五、交提货方式及地点：

　　由供方负责送到东河施工工地，双方点清数量，由供方负责卸货，购方指定范小林、谢斌为收货人，联系电话xxxxxxxx、收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。

　　六、验收标准：

　　1、按国家陶瓷砖GB/T4100-20xx标准及样品进行验收。

　　2、产品破损率按国标1%执行，超过1%的部分由供方负责补足;

　　3、因陶瓷原材料来源于天然矿物质，烧制过程复杂，允许交货产品存在合理色差。

　　4、按送样品考核要求：地砖为防滑砖(象牙白)，面砖为白色浅色条纹。

　　七、对产品提出异议的时间和办法：

　　1、供方产品质量必须符合国家标准，如购方发现产品质量不符合国家标准，购方应立即停止施工，并妥为保管，电话通知供方，并在三天内向供方提出书面异议。

　　2、若购方未按规定期限提出书面异议的，视为供方所供货物符合合同规定。

　　3、购方因保管、施工不善造成产品质量下降的不得提出异议。

　　4、供方在接到购方书面异议后，应在三天内负责处理。

　　5、对购方的异议，经第三方鉴定确认该批产品存在质量问题的，由供方负责调换。

　　八、结算方式及期限：

　　1、本工程无预付款。

　　2、需方分批次付款，第一次供货至15000㎡，经材料部门核实签字后付该批货的60%，第二次供货至15000㎡，经材料部门核实签字后付该批货的60%，第三次付款待工程交工验收报后，退回余货办理结算一次付清全部余款。

　　九、违约责任：

　　1、如供方未按合同规定的期限供货，严重影响到购方工程进度，经双方协商后仍不能解决时，应向购方偿付不能交货部分货款的10‰的违约金。

　　2、如购方未按合同规定的期限付款，购方每延迟供方货款一天，应每日向供方偿付不能按时支付货款的10‰的违约金，并且供方有权顺延供货或停止供货，由此造成的一切损失由购方自行承担。

　　3、供方按本合同规定的规格、型号、颜色、数量进行生产，在安排生产后，如购方需变更合同，应取得供方同意，并赔偿由此给供方造成的一切损失。

　　十、退货补货：

　　1、如购方需要补货，购方须提前 3 天书面通知供方，以便供方进行排产;

　　购方应承担小批量补货的额外费用。

　　十一、争议解决：

　　如本合同在履行过程中发生争议，由购、供双方友好协商解决;协商不成，可向法院起诉。

　　最新瓷砖购销合同范本最新瓷砖购销合同范本十二、其他约定：

　　本合同未尽事宜由双方协商，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十三、合同生效、终止：

　　本合同自双方签字盖章之日起立即生效，自货款两清时自动失效。

　　本合同壹式__四___份，购方执三份、供方执___一___份，均具有同等的法律效力。

　　购方名称(章)：开户行：

　　委托代理人：账号：

　　20xx年7月5日电话：

　　供方名称(章)：开户行：

　　委托代理人：账号：

　　20xx年7月5日电话：

篇二：销售合同篇2

　　车辆销售方： (简称甲方)

　　买车借款人： (简称乙方)

　　买车担保人： (简称丙方)

　　鉴于乙方因买方销售的车辆向甲方申请借款，丙方同意为乙方提供担保，并被甲方所接受，为明确各方权利和义务，遵循平等、自愿和诚信的原则，甲、乙、丙三方经协商一致，特依法签订本合同。

　　第一条：甲方根据乙方的要求，同意将辆(单价元) 辆合计人民币拾万仟佰

　　该车发动机号码架号合格证附加税凭证号码营运证号码行驶证号车牌号码

　　第二条：乙方因资金短缺，需向申请汽车消费信贷专项资金贷款。

　　第三条：乙方在签订本合同时，首先向甲方交付元，风险抵押金剩余款项、分期从工程运输款中扣清，并按现行农村信用社贷款利率付息。

　　第四条：在借款人未偿还清款前，必须按甲方认为需要办理各类险种，在指定的保险公司办理保险手续。

　　第五条：甲方协助乙方办理车辆所需要的各种手续所有费用由乙方承担。

　　第六条：在乙方在车款未付清前必须执行甲方所提出的要求(如工程需要等)，如不执行，甲方有权要求乙方立即偿还全部车款及利息，车辆可折旧顶款，价格高低由甲方定价，乙方无权争议。折旧费率按原车款×月份×15%折旧，车辆外出运输必须经甲方同意方可外出运输，运费由甲方支配年底统一结算。

　　第七条：在履行合同期间，乙方所买车辆发生机动车保险责任范围的灾害事故，致使车辆毁坏灭失，保险公司赔偿应保证首先偿还甲方车款及利息的部分，因乙方使用汽车发生意外事故致使车辆遭受毁坏或者造成第三者财产损失和人身伤亡事故，乙方应承担全部责任，甲方不承担任何责任。

　　第八条：在未偿还清全部借款本息时，车辆作为抵押已抵押给甲方，甲方享有优先受偿权，乙方车款还清产权归乙方所有，乙方应向甲方每年应缴纳相应的管理服务费。

　　第九条：在甲乙双方签订购买合同之日起，甲方再不承担此车以前所遗留下来的任何费用问题，(备注：是否同意)以后费用全部由乙方承担。

　　第十条：(丙方与乙方承担连带责任)

　　丙方有义务向甲方随时、随地提供乙方的车况交通、运输、事故、自然灾害等信息，在乙方遭受重大灾害，无法偿还甲方款项时，丙方有义务承担乙方债务(以丙方车辆承担即可)。

　　第十一条：附则

　　本合同签订后，一式五份，甲、乙、丙各执一份，公证机关一份，登记机关一份，具有同等法律效力，此协议解释权归属于甲方。

　　甲方已提清乙方、丙方，对本合同所有条款，作全面准确理解。签约的各方面本合同含义认识一致，无异议。

　　甲方(盖章)

　　负责人(签章)

　　乙方(盖章)

　　乙方配偶(签字签章)

　　丙方(签字签章)

　　年月日：

篇三：销售合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定，甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则，经友好协商，就乙方向甲方供货事宜达成协议如下：

　　第一条产品名称、订货数量、产品单价及合计金额

　　甲方订购乙方提供的海鲜产品如下：

　　1.系列海鲜礼品箱件，元/件；

　　2.系列海鲜礼品箱件，元/件；

　　3.系列海鲜礼品箱件，元/件；

　　4.单品海鲜件，元/件；

　　5.单品海鲜件，元/件；

　　6.单品海鲜件，元/件。

　　合计金额：￥元，（大写）

　　第二条交货方式及验收

　　经甲乙双方协商约定，乙方按照甲方要求，将甲方所订购的海鲜产品按照如下时间及地点进行交付，期间运费由乙方承担。

　　1. 交货时间：__ 年月_日

　　2. 交货地点：_ _

　　3. 交付时，甲方应安排相关人员对货物进行清点和验收，在货物清点验收完毕后，相关负责人应在乙方提供的供货单据上签字或加盖单位公章，作为结算凭据。

　　4.甲方在验收中如发现部分货物的品种、规格和质量不符合双方约定，应在妥善保管货物的同时，及时向乙方提出异议，乙方将及时予以退换。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起7日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　5. 产品交付后因甲方保管等原因造成产品质量下降的，乙方概不负责。

　　第三条货款的结算

　　1. 甲乙双方约定：乙方按照甲方要求的时间及地点完成供货后，甲方在个工作日内将货款全额一次性支付给乙方；

　　2. 货款的支付方式：支票或现金。

　　第四条违约责任

　　甲方：

　　1. 甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　2. 甲方违反协议规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　3. 甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　乙方：

　　1. 乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止协议。

　　2. 乙方所交货物品种、规格、质量不符合本协议规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包退、包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

　　双方关于违约事项的其他约定： 1. ； 2. ； 3. 。

　　第五条其他约定

　　1、乙方应向甲方提供的相关资料：

　　营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关企业资质复印件；银行开户信息；相关产品画册或产品介绍资料。

　　2、甲方须向乙方提供的相关资料：

　　营业执照等企业资质复印件；开票信息。

　　第六条不可抗力

　　本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况告知另一方，经双方协商后可终止协议或者延期履行。

　　第七条争议的处理

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向克拉玛依市人民法院提起诉讼。

　　第八条补充与附件

　　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第九条合同效力

　　1. 本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

　　2. 本合同正本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_______________________

　　联系方式：

　　___ _年____月____日

　　代表（签字）：_______________________

　　乙方（盖章）：________________________

　　代表（签字）：_______________________

　　联系方式；

　　___ _年____月____日

篇四：销售合同篇4

　　买方（甲方）：贵州省玉屏锦铄混凝土有限公司

　　地址：贵州玉屏县新店乡新店村老铺

　　代表人：电话：卖方（乙方）：玉屏县汇金砂厂

　　身份证号码：522223xx97701181256电话：15xxx9xx99

　　第一条品名、规格、质量要求及数量

　　1、机制砂：

　　细度模数：ц=3.0～2.4，含泥量（或石粉含量≤5%），泥块含量≤1%，含水量≤3%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

　　2、碎石：

　　细度ц=25～31mm，片状颗粒含量≤20%，含泥量（或石粉含量）≤1%，泥块含量≤0.5%，压碎值≤10%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

　　3、瓜米石：

　　细度模数：8—12mm，片状颗粒含量≤15%。含泥量（或石粉含量）≤2%，泥块含量≤1%，压碎值≤10%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定）。合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

　　4、细砂：

　　细度模数：3—6mm，片状颗粒含量≤8%，含泥量≤10%，压碎值≤8%（质量指标由贵州玉屏锦铄混凝土有限公司试验室确定），合同总量不定，最终以甲方实际需求量为准。

　　第二条砂石料到场价格

　　砂石料从生产现场至工地现场的运费由乙方承担。砂石料的.定价为：

　　1、碎石：33元/方（含运费）；

　　2、机制砂：31元/方（含运费）；

　　3、瓜米石：36元/方（含运费）；

　　4、细砂：38元/方（含运费）。

　　第三条交货办法

　　每月25日甲方向乙方提供下月材料计划（包括名称、规格、数量、质量要求），乙方签收后按材料计划组织生产或供应。

　　施工过程中，乙方按甲方电话通知送料至甲方工地现场，并在施工现场办理丈量方量签认手续。

　　第四条价款结付方式

　　每月25日根据实际签认单据汇总数量和合同单价进行计量结算，次月10日前结清上月价款。

　　第五条关于质量和供应保持约定

　　1、乙方所供应的砂石，质量及规格应符合本合同第一条规定，如供应过程中砂石质量不达标，甲方可拒收料，而乙方必须立即采取措施，保证供应的砂石质量及规格达到合同要求。

　　2、乙方应按甲方提供的材料计划数量供应，即乙方不论采取何种方法，都必须保证甲方施工需要。

　　第六条其它约定

　　本合同供应单价随市场的上浮或下跌来作定价；

　　第七条违约与争议处理

　　1、合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方都可向当地人民法院起诉。

　　2、任何一方违反合同，按合同所需求量总价款的5%偿付另一方违约金。

　　第八条合同生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

篇五：销售合同篇5

　　委托人：xx签订地点：xx

　　居间人：xx签订时间：xx年xx月xx日

　　第一条委托事项及具体要求：现委托人委托居间人就XXXXX项目1层X号商铺

　　面积：XXX平方米，购买价格5XX元/平方米或者XXXX元/平方米以下。

　　第二条居间期限：从20xx年4月8日至20xx年4月10日

　　第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为:58000元/平方米成

　　交，报酬XXXXXX元,或者(大写)XXXXX整。如促成本合同价格在XXX元/平方米以下,差价由委托人向居间支付差价的50%,委托人应在合同成立后的x日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

　　第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的，委托人不向居间人支付任何费用。

　　第五条本合同解除的条件

　　1.当事人就解除合同协商一致;

　　2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

　　4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

　　第六条委托人的违约责任：

　　1、委托人在居间合同生效期间另行委托其它人;

　　2、委托商铺购买合同签定委托人不向居间人支付本合同报酬的;

　　3、居间人促成本合同条件委托人不履行签定本合同的;

　　第七条居间人的违约责任：

　　1、居间人在居间合同生效期内以低于委托人委托价格另行促成其它人签约本商铺的;

　　2、居间人不能达成本合同要约而要求委托人支付报酬的;

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，按下列第(二)种方式解决：

　　(一)提交成都市仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第九条其它约定事项：本委托合同内容双方严格保密，在合同履行期间不得向任何第三方透露本合同相关内容，否则视为违约;

　　第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

　　委托人(章)：居间人(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份证号码：居民身份证号码：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

篇六：销售合同篇6

　　开发商：

　　咨询公司：房地产咨询有限公司

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

　　一．代理事项

　　开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在项目，规划许可证号为号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。

　　在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在（地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。

　　二．代理权限

　　咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。

　　三．代理责任

　　咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。

　　四．代理期限

　　自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。

　　五．代理计划的实施

　　咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商，经开发商同意、批准后方可实施执行。

　　六．代理工作方式

　　1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。

　　咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。

　　2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。

　　3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。

　　4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。

　　七．代理费用

　　1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。

　　2．自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期，若开发商未书面批准对外销售，则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶，咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的%，如咨询公司达到以上销售率，代理费用按商品房销售总金额的1.2%提取。（否则，代理费率相应减少0.05%，即1.15% 。）如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率，代理费相应增加0.05%，即1.25%

　　3．咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下：本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%（按以上第2点具体销售率调整代理费比例）提取。开发商按照具体单元的销售，按以下约定给予咨询公司奖励：

　　商品房销售均价在3650元/ m2以上，在3650～3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算，超出3800元/ m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。

　　4．在代理期限内，咨询公司代理销售商场、车位，其代理费用按销售总额的

　　1.2%计算。

　　八．代理费用支付

　　1．开发商同意按下列方式支付销售代理费：对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后，需向咨询公司支付销售金额1.2 %的销售代理费，咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。

　　开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用，咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。

　　2．甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定，在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。

　　3．若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约，所交房款、订金及罚金归开发商所有，咨询公司不需退还相应的销售代理费；对同一单位的销售，咨询公司只收一次代理费。

　　九．销售定价

　　1．销售价格由甲、乙双方商讨制定，并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售，咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表，则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。

　　2．开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。

　　十．项目总体营销费用的控制

　　1．本项目总体营销费用按总销售额的3%为控制原则，由开发商负责支付。咨

　　询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。

　　2．甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。

　　3．本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。

　　十一．双方设例会制度，定期研讨销售工作，有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作，一切以销售为重，提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。

　　十二．开发商责任

　　1．开发商应向咨询公司提供以下文件和资料：

　　（1）开发商营业执照复印件和开户银行帐号；

　　（2）开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。

　　包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规

　　划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。

　　（3）关于销售代理本项目所需的材料，包括立面图、平面图、地理位置图、

　　室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售（测绘）面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。

　　（4）咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。

　　以上文件及资料，开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。

篇七：销售合同篇7

　　甲方：___________________大厦

　　乙方：中国_______________品牌评选推广活动组委会

　　有效期：____年____月____日至_____年____月____日

　　根据互惠互利、平等守信的原则，经双方友好协商签定如下协议：

　　一、具体预定销售情况

　　客房预定：__________________________________

　　标准间：_______间_______元/间·天；（含双早）

　　客房内布置（□鲜花□水果□无）

　　宾客最早到店时间_______月_______日早上_______；最晚离店时间_______月_______日下午_______；

　　订餐情况：中餐晚餐自助_______元/人/天（不含酒水）

　　晚宴（800/元/桌/10人标准，不含酒水）_______年______月______日18：00；

　　酒水供应情况：可以自带酒水，不另收服务费____________；

　　用餐特殊要求（禁忌等）：____________________________；

　　会议室预定：多功能厅参会人数_______人；使用时间_______________

　　贵宾接待室参会人数_______；使用时间_______________

　　（贵宾接待室是否使用，由乙方在____________之前确认）

　　会场布置要求：客桌式，提供纸、笔、茶水、投影

　　车辆预定情况：提供____________________另议

　　其它要求：____________________________

　　提供停车位______________会议所有用车的车位都需提供

　　二、乙方客人入住前，甲方应提前做好预订工作，乙方提供客人名单、人数、房间类型和数量、抵达时间和离店时间、付款方式以及特殊要求。（乙方在确认预定单后，一天内须向甲方支付两千元（rmb20xx元）会议预定金，在会议开始前五天再向甲方支付五千元（rmb5000元）会议预定金，在会议报道当天向甲方以支票形式支付剩余费用的60%，在会议结束时，按实际发生金额一并付清。）

　　三、乙方客人入住甲方，应按甲方有关规定办理具体入住手续。

　　四、甲方退房时间为中午13：30，其中甲方给乙方留3套房间在当天19：00点前退房，以供乙方善后。其它房间超过13：30加收半天房费，超过下午19：00加收全天房费。

　　五、如需甲方提供房号，在甲方出租率高的情况下只保证乙方客人12：00以后入??/p>

　　六、当乙方客人少于30人用餐情况下，餐厅提供桌餐方式（或与餐饮协调人进行洽商）。

　　七、乙方指派专人在客人入住前三天与甲方书面确认所预定具体项目。

　　八、经甲方确认的房间如因自然灾害等不可抗力原因而不能满足乙方按时入住的，将由甲方就近联系同等级、同房价的饭店来满足乙方客人的需求，并且赔偿乙方相应的经济损失。

　　九、解决纠纷的方法

　　1．双方协商自行解决。

　　2．提请仲裁或诉讼解决。

　　十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章自日起生效。

　　甲方：____________大厦乙方：中国____品牌评选推广活动组委会

　　地址：_______________ 地址：______________________________

　　电话：_______________ 电话：______________________________

　　传真：_______________ 传真：______________________________

　　联系人：_____________ 联系人：____________________________

　　日期：_______________ 日期：______________________________

　　来源：网络整理免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。